Договор на установку домофона в подъезде

Договор на выполнение работ по установке домофона


Бесплатная юридическая консультация:

Новости партнеров

Похожие формы

Акт выполненных работ по установке домофона (приложение к договору на выполнение работ по установке домофона)

Акт сдачи — приемки выполненных работ по установке системы видеонаблюдения (приложение к договору подряда на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения)

Оглавление:

Акт сдачи-приемки работ по монтажу (установке) системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции (приложение к договору подряда на выполнение работ по монтажу (установке) системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции)

Акт выполненных работ по установке прибора учета воды (счетчика воды) (приложение к договору о выполнении работ по установке прибора учета воды (счетчика воды))

Акт приема-передачи выполненных работ по установке прибора учета газа (счетчика газа) (приложение к договору о выполнении работ по установке прибора учета газа (счетчика газа))


Бесплатная юридическая консультация:

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Договор подряда на выполнение работ по установке и обслуживанию оборудования связи

Источник: http://ruforma.info/dogovor/14659.htm

Договор на установку домофонной системы

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ ДОМОФОННОЙ СИСТЕМЫ № ____/_.

г. Екатеринбург «__» __________ 2010 г.


Бесплатная юридическая консультация:

-сервис», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и жильцы подъезда № ___, квартиры с _ по __, жилого дома по адресу: ___________________________________, _______, действующего на основании решения общего собрания жильцов указанного подъезда, в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в установленный настоящим договором срок произвести следующие работы:

— установить и передать в пользование ЗАКАЗЧИКУ домофонную систему: панель вызова, электромагнитный замок, блок питания, коммутатор (всё перечисленные компоненты , далее по тексту настоящего договора – домофон).

— установить и передать в собственность ЗАКАЗЧИКА металлическую дверь с дверным доводчиком и индивидуальные абонентские переговорные устройства (трубки) с подключением их к домофонной системе. Установка в квартирах индивидуальных абонентских переговорных устройств (трубок) производится на расстоянии не более 0,5 метров от входной двери.

1.2. Во исполнение настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сдать ЗАКАЗЧИКУ работы, а последний обязуется своевременно принять выполненные работы и оплатить их стоимость.


Бесплатная юридическая консультация:

1.3. Установка металлической двери и домофона производится по адресу: г. Екатеринбург,

1.4. При выполнении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно определяет способы их выполнения.

1.5. Гарантийное и сервисное обслуживание домофона производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании отдельного договора с ЗАКАЗЧИКОМ.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Стороны установили следующие сроки проведения работ:


Бесплатная юридическая консультация:

начало работ _________ 2010 г.

окончание работ ________ 2010 г.

2.2. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ п.6.1. новый срок выполнения работ согласуется сторонами дополнительно.

2.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены только по согласованию

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.


Бесплатная юридическая консультация:

3.1. Стоимость металлической двери с доводчикомруб.

3.2. Стоимость установки и подключения к домофону индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире – ____ руб.

3.3. Стоимость ключей:

— до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ – 0 руб./шт.

— после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ – 0 руб./шт.

3.4. Оплата за металлическую дверь с доводчиком производятся ЗАКАЗЧИКОМ в два этапа:


Бесплатная юридическая консультация:

1 этап – предоплата в размере ___ руб., в момент подписания настоящего договора;

2 этап – окончательный расчет в размере _____ руб. производится в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

____________________/ / _________________/ ________________/

3.5. Оплата за установку и подключение к домофону индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире, производится жильцами индивидуально. В случае, если по истечении двух месяцев после установки и подключения индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире, оплата ИСПОЛНИТЕЛЮ не поступила, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отключить индивидуальное абонентское переговорное устройство (трубку) от домофонной системы, до полного погашения задолженности.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Срок действия договора исчисляется с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Бесплатная юридическая консультация:

4.2. Отказ от настоящего договора до сдачи результата работы возможен лишь по соглашению сторон.

5. СДАЧА, ПРИЕМКА, УЧЕТ РАБОТ.

5.1. По завершении работ стороны подписывают двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ, являющийся приложением к настоящему договору, который подтверждает факт выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по договору, а также отсутствие претензий ЗАКАЗЧИКА к результату работ.

5.2. По общему правилу при обоснованности претензий ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в десятидневный срок с момента подписания акта сдачи-приемки устранить недостатки.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.


Бесплатная юридическая консультация:

6.1. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ все условия для надлежащего выполнения им настоящего договора, включая доступ для производства работ в закрытые помещения: подвал, квартиры, коммуникационные щитовые в сроки выполнения работ, указанные в разделе 2 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. При неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ в срок обязанности согласно п. 3.4. договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на удержание результата работ, в том числе с осуществлением отключения и/или демонтажа домофона до момента полного погашения задолженности ЗАКАЗЧИКОМ. После погашения задолженности ЗАКАЗЧИК дополнительно оплачивает повторный вызов, подключение и монтаж согласно Прейскуранту ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.2. При несоблюдении сроков монтажа ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеня 0,01% от суммы предоплаты по договору за каждый день просрочки.

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. Со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ допускается возможность факсимильной подписи.


Бесплатная юридическая консультация:

8.2. Во всем, что неоговорено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

____________________/ / _________________/ ________________/

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

Местонахождение: , офис 1002

Р/с в 24.ру» г. Екатеринбург


Бесплатная юридическая консультация:

Ф. И.О. _________________________

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Адрес регистрации: ____________________________

Источник: http://pandia.ru/text/77/32/18592.php

Договор на монтаж домофона

Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Безопасность своими руками» — это лучшее руководство по монтажу домофонов.


Бесплатная юридическая консультация:

ДОГОВОР № ___________

Санкт-Петербург «__» ________ 20__ г.

______________________________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующ__ на основании ___________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Шпиль» в лице генерального директора Пеговой Н.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих ма-териалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по изготовлению и монтажу систем доступа в помещения на объекте по адресу:________________________________________. Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать техническому заданию (приложение № 1), согласованному сторонами и являющемуся неотъемле-мой частью договора. 1.2 Цена работ по договору составляет _______ (__________________________________) рублей. НДС не облагается. При изменении цены договора сторонами составляется и согласуется прото-кол соглашения о договорной цене.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ. 2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щи-там для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В. 2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика. 2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором. 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1. Приступить к работе не позднее «__» ______________ 20__ г. 2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте системы контроля доступа, предусмотренные на-стоящим договором. 2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначени-ем и только в целях данной работы. 2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, кото-рые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозмож-ность ее завершения в срок. 2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по тех-нике безопасности, пожарной безопасности.

3. Расчеты по договору.

3.1 Оплата по настоящему Договору производится с авансовым платежом. 3.2. Аванс в размере ________ (_________________) руб. оплачивается Заказчиком не позднее «__» __________________ 20__ г. 3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору.

4.Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.


Бесплатная юридическая консультация:

5.Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ. 5.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « _ » ___________ 20__ г. (включительно)

6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.

6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.

7.Прочие условия.

7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Устава. 7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года согласно Правилам гарантийного технического обслуживания систем ПЗУ (Приложение № 3). 7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа ПЗУ, выполняются силами Заказчика. 7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан производить платное техническое обслуживание системы ПЗУ по действующим расценкам ООО «Шпиль».

8.Досрочное расторжение договора.

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским зако-нодательством

9.Арбитраж.

9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.


Бесплатная юридическая консультация:

10.Изменения.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны партнерами. 11.Юридические адреса сторон

Источник: http://videozashita.ru/dogovor-domofon-montaj/

Договор на установку домофона в подъезде

ДОГОВОР №М_______________ / __________ — _____________

на выполнение монтажных работ

Условия настоящего договора основаны на положениях ст. 426,428,445,ГК Российской Федерации.


Бесплатная юридическая консультация:

г. Севастополь » ____ » __________________ 201__ г.

ИП Краморенко Александр Вячеславович в дальнейшем – Исполнитель, и жители подъезда №__________, с нумерацией квартир от __________ до _________________ в д. №________, расположенного по ул.________________________________________ в г. Севастополе, в дальнейшем – Заказчик с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а каждая отдельно — «Сторона»), действующие через поверенного Ф.И.О._________________________________________________________________, который (которая) действует в своих интересах и в интересах жителей подъезда на основании Договора поручения №___________/________-______ от «________» _______________ 201_______ г. заключили этот Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства за плату выполнить работы по установке комплекта домофонной системы, в дальнейшем по Договору ДС (домофонная система), с использованием своего материала и собственного комплекта центрального оборудования торговой марки «ЭЛТИС» ( VIZIT) (далее по тексту Работы).

1.2. ДС включает в себя Центральное оборудование (далее по тексту ЦО) и дополнительное оборудование — Устройства связи (далее по тексту УС).


Бесплатная юридическая консультация:

В состав ЦО входят:

— новые металлические двери либо реконструкция металлических дверей заказчика.

— блок вызова абонента (квартиры);

— соединительный кабель и провода.

В состав УС входит – приборы связи (трубки, камеры и др. дополнительное оборудование), связанное с ЦО.


Бесплатная юридическая консультация:

1.3. Исполнитель начинает работы по установке ДС, только при условии согласия на это не менее, чем 51% общего количества квартир в подъезде.

1.4. Заказчик к началу выполнения работ ознакомлен с внешним видом оборудования, порядком выполнения работ и способом установки оборудования.

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем работу.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.Цена Договора составляет: _____________________ (____________________________________________________) руб., с учетом комплекта ключей из расчета ___________ _____(________________) ключ на каждую квартиру и дополнительные три ключа для коммунальных учреждений.

Стоимость для одной квартиры составляет _________________ руб.


Бесплатная юридическая консультация:

2.2. Дополнительная плата к сумме договора за монтаж УС в зависимости от выбранной модели: УС: УКП7 — ______________ руб., УКП12 — _______________ руб. УКП 12м — ________ руб.

2.3. Дополнительная плата за изготовление дополнительного ключа _____________(____________________) руб./шт.

2.4. Цена Договора может быть изменена в случае возникновения технической необходимости установки дополнительного Центрального оборудования или иного дополнительного оборудования по желанию Заказчика.

2.5. Изменение цены договора возможно лишь в сторону ее увеличения с учетом стоимости дополнительно устанавливаемого оборудования.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


Бесплатная юридическая консультация:

3.1.Оплата по данному Договору осуществляется поэтапно, с внесением задатка в размере __________(_______________) руб.

3.2.Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить в срок не более 3-х дней с момента принятия Заказчиком работы и подписания акта приема- передачи выполненных работ.

3.3.Форма оплаты: наличный или безналичный расчет с предоставлением необходимых документов (квитанции) для финансового учета.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1.Срок выполнения Работы по Договору составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента внесения задатка Исполнителю.

4.2.В случае возникновения в ходе выполнения установленных договором работ технических, технологических или других причин, влияющих на сроки выполнения заказа, Исполнитель имеет право продлить сроки выполнения работ, уведомив об этом Заказчика в срок 1-2 дней до установленной договором даты завершения предусмотренных договором работ.


Бесплатная юридическая консультация:

4.3. В случае срыва выполнения заказа в связи с форс-мажорными обстоятельствами или по вине Заказчика (отсутствия электроснабжения на объекте, которое может подтверждаться справкой с ЖЭКа; отсутствия доступа к электросети; немотивированный отказ от принятия работ), Исполнитель не несет ответственности за невыполнение работ в установленный договором срок. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение об изменении срока выполнения работ.

5. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. Прием–передача выполненных работ осуществляется сторонами путем подписания акта выполненных работ в срок не

более 3-х дней с момента уведомления Заказчика о готовности Работы к приему.

5.2. Заказчик обязуется во время приема-передачи работ, определенных п. 1.1., настоящего договора, проверить их качество. В случае если Заказчик во время подписания акта приема-передачи работ не убедится в качестве выполненных работ, полагается, что работы Исполнителем переданы надлежащего качества.

5.3. В случае выявления недостатков относительно качества работ при проведении приема-передачи, Стороны обязуются подписать Акт о выявленных недостатках.

5.4. С момента подписания акта приема-передачи работ, Заказчик принимает результаты выполненных Работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1. Собственными силами и средствами выполнить все Работы, предусмотренные п.1.1 в полном объеме и в установленный договором срок, а также установить на объекте собственные необходимые комплектующие изделия, материалы, конструкции и обеспечить их разгрузку и хранение.

7.1.2. Доустанавливать УС связанные с ЦО жителям, пожелавшим подключиться к ДС после окончания выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по настоящему договору и полного расчета по настоящему договору Заказчика, за дополнительную плату, включая плату за вызов мастера, на основании индивидуальных заявлений, во внутренней части помещений (квартир).

7.1.3. Осуществлять учет установленного оборудования и ключей после выполнения сторонами своих обязательств по договору.

7.1.4. Обеспечить на период выполнения работ условия, необходимые для соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности.

7.1.5. Предоставить три ключа для коммунальных учреждений.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Оплатить предусмотренную п.2.1. с учетом 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цену Исполнителю за выполненные Работы на протяжении следующих 3-х дней с момента их принятия согласно условиям настоящего договора.

7.2.2. Обеспечить персонал Исполнителя точкой подключения (розетка) электрооборудования и свободный доступ к объекту для проведения монтажных работ.

7.2.3. Предоставить помещение для хранения материала и оборудования Исполнителя, необходимого для проведения работ, а также обеспечить полное ограничение доступа посторонних лиц к указанному помещению.

7.2.4. Провести согласования, необходимые для проведения работ Исполнителем.

7.2.5. Обеспечить хранение материала и оборудования Исполнителя в свободное время, а также собственного имущества демонтированного Исполнителем в результате проведения монтажных работ.

7.2.6. Всем жильцам подъезда и коммунальным учреждениям раздать ключи, а Исполнителю предоставить расписку об их передаче вышеуказанному кругу лиц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае нарушения Договора Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны не несут ответственности за нарушение условий Договора, произошедшее не по их вине (умысел или неосторожность).

8.3. В случае нарушения условий настоящего Договора, Сторона, нарушившая таковые, возмещает причиненный ущерб и убытки, понесенные другой Стороной. Возмещение материального ущерба и убытков в таком случае не освобождает от выполнения обязательств по договору сторону, виновную в причинении вреда.

8.4. За нарушения срока выполнения работ по этому договору по вине Исполнителя, если его вина доказана, он несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.5. За нарушения Заказчиком п.3.2. настоящего Договора, независимо от возмещения убытков, он платит Исполнителю пеню в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Кроме того, Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг по обслуживанию и ремонту ДС.

8.6. Исполнитель не несет ответственности за хранение демонтированной двери и за возможные частичные обрушения (выпадение отдельных фрагментов) стен и дверного проема вследствие работы перфоратора и другого механического действия инструментов.

8.7. В случае установки УС в середине помещения, Исполнитель освобождается от ответственности за возможные частичные обрушения (выпадение отдельных фрагментов) стен вследствие работы перфоратора и другого механического действия инструментов.

8.8. В случае, если Заказчик уклоняется от принятия Работы после уведомления его Исполнителем о готовности к передаче результата работы или уклоняется подписать акт приема-передачи, и подписать договор на техническое обслуживание

установленного оборудования, Исполнитель имеет право провести отключение и/или демонтаж ЦО и УС без согласования с Заказчиком.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности решения споров возникших между сторонами в порядке, установленном п. 9.1., возникшие между сторонами споры решаются в судебном порядке согласно установленной действующим законодательством Российской Федерации.

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме, скрепляются подписями сторон или их уполномоченными представителями.

10.2. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о намерении расторгнуть договор за 2 недели.

10.3. В случае одностороннего необоснованного отказа Заказчика от заключения договора после внесения им задатка и уже при осуществлении Исполнителем своих обязательств, предусмотренных п.п. 1.1.,1.2,7.1.1.,7.1.2., задаток остается у Исполнителя в качестве компенсации за понесенные затраты.

10.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика, возможно лишь при условии toptramadol.com возмещения затрат понесенных Исполнителем, вследствие выполнения своих обязанностей по настоящему договору.

10.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение (недоснабжение, несоблюдение сроков) обязательств установленных настоящим договором, обусловленных обстоятельствами, возникшими независимо от воли и желания Сторон, негативное воздействие которых невозможно было предусмотреть или предотвратить (война, общественные волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожара, сильные снегопады и другие стихийные бедствия.)

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.7. Заказчик уведомлен о том, что Исполнитель не несет ответственности за возможные образования зазоров, возникших вследствие имеющейся неровности стен и дверных проемов. Исполнитель не выполняет работы по обрамлению откосов и стен после проведения монтажных работ.

10.8. Исполнитель имеет право привлекать подрядные организации.

10.9.Заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ф3.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Краморенко Александр Вячеславович

ИНН190, ОГРНИП200197

Банковские реквизиты:

Адрес для корреспонденции:г.Севастополь

ул, Костомароская 1/46 оф,37

тел: ,

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ЗАКАЗЧИК

Адрес: ул. ___________________________________

д.____, кв._____; тел.: _______________________

Источник: http://vash-domofon.com/dokumenty/dogovor-na-montazh

Договор на обслуживание домофона

Договор на обслуживание домофона заключается ЖКХ или жильцами дома со специализированной организацией. Он подразумевает, что исполнитель берет на себя ответственность за техническое состояние переговорно-замковых приборов, которыми оснащено здание, а заказчик обязуется своевременно оплачивать эту услугу по заранее установленному тарифу. В договоре на ремонт и обслуживание домофона следует как можно подробнее описать обязанности и права каждой стороны, чтобы в случае возникновения спорной ситуации можно было апеллировать к тексту документа.

Как составить договор на обслуживание домофона

Если домофон находится в многоквартирном доме и подключен к нескольким помещениям, то его владельцами являются собственники квартир. Заключить договор на обслуживание домофона могу как сами жильцы здания, предварительно обсудив условия такой сделки на собрании, так и управляющая компания. В тексте соглашения о возмездном оказании услуг следует указать:

  • перечень услуг, которые должен предоставить исполнитель;
  • период действия договоренности и срок оказания услуг;
  • особенности сдачи и приема услуг (перечень документов, регламентирующих эту процедуру);
  • стоимость услуг, порядок расчетов и выплат;
  • ответственность сторон за некачественную работу и несоблюдение условий сотрудничества;
  • основания, по которым заказчик и исполнитель могут расторгнуть сделку раньше срока;
  • дополнительные условия (о внесении изменений, переписке, устных договоренностях).

Если вы используете типовой образец договора на обслуживание домофона, обязательно дополните его детализированным списком услуг исполнителя. К ним могут относиться: подготовка оборудования и ввод его в эксплуатацию, профилактический осмотр, устранение неполадок, замена запчастей, капитальный ремонт. Договор на техническое обслуживание домофона подразумевает не только регулярное ТО, но и внеплановое оказание услуг. В соглашении следует указать, в какие сроки компания-исполнитель должна отреагировать на заявку. Также желательно обозначить размер неустойки за невыполнение обязательств (пеня, штраф).

При заключении договора на обслуживание домофона обратите внимание, кто должен оплачивать услугу. Сумма может взиматься из платежа за содержание и ремонт помещения или выплачиваться жильцами дома отдельно.

Скачать договор на обслуживание домофона (образец 2018 года) вы можете на этой странице.

Источник: http://www.freshdoc.ru/dogovor/tehnicheskogo-obslujivaniya/domofona/

Договор на установку домофона

В апреле 2008 г. домофонная компания установила оборудование, заключив договора на установку и обслуживание. В связи с проблемами по оплате услуг, я оплатила по декабрь 2008 г и написала заявление об отказе обслуживания. В ответ молчание, затем в 2012 г мне бросили в п/я писульку о задолженности. Я сделала копии всех документов и отправила в адрес компании. С января 2018 г с меня опять начали требовать оплату задолженности и оплату за домофон, которым я не пользуюсь с декабря 2008 г. Компания прошла реорганизацию, но учредитель прежний. Как написать исковое заявление о расторжении договора, срок давности?

Если требовать начали с января 2018 года, то Вы укладываетесь в 3-летний срок исковой давности (ст.196 ГК РФ). А расторгнуть имеете право. Согласно статье 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» (далее: Закона) «потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору».

Здравствуйте, в данном случае согласно ст.782 ГК РФ вы можете дать им ответ, указывая, что вы давно договор расторгли и ждать уже ответа от них, либо говорить им, чтобы шли в суд.

Домофоны, это «автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного дома», согласно п.7 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491) включены в состав общего имущества многоквартирного дома. Общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам индивидуальных помещений (ст.36 ЖК РФ). Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имуществ (ст. 39 ЖК РФ), следовательно, за домофон платить надо. Платите Вы не за домофон, а за техническое обслуживание устройства, установленного на входной двери подъезда. Вы им пользуетесь независимо от того, есть у Вас в квартире «трубка» или нет.

Валентина Валериановна Нестеренко, г. Салехард, поскольку услуги домофонных компаний относятся не к жилищно коммунальным, а к бытовым, регулируются они не жилищным кодексом, а гражданским, следовательно Вы имеете полное право расторгнуть договор. Чтобы сделать это, достаточно отправить уведомление компании, что в их услугах Вы больше не заинтересованы, что вами и было сделано. Обращаться нужно в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей, другого варианта решения проблемы не вижу. Иск вы можете подать по месту вашего жительства, согласно Закона о защите прав потребителей. От уплаты госпошлины вы при подаче иска освобождены.

Здравствуйте. Пусть требует, ничего не платите. Отправляйте их в суд, говорите им, что будете решать вопрос только в судебном порядке. У вас прошел срок исковой давности который в силу ст. 196 ГК РФ составляет три года, но вам стоит иметь в виду, что данный срок применяется только судом. Т.е в случае их обращения в суд, вам обязательно нужно там поприсутствовать и заявить о пропуске данного срока, и тогда в иске им откажут. Согласно ст. 199 ГК РФ 2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Валентина Валериановна, оплата за домофон, а также обслуживание домофонных устройств регулируется следующими законами и актами: постановлением правительством РФ №491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме»; постановлением правительства РФ №354; законом «О защите прав потребителей»; Жилищным кодексом РФ. Согласно этим правовым актам, домофон входной двери входит в состав общего имущества многоквартирного дома. По закону оплата домофона должна входить в состав счета за содержание общего имущества. Если между собственниками и компанией, установившей домофон, заключен договор на обслуживание, то абонентская плата учитывается в отдельной статье коммунальных счетов. Если между собственниками и любой организацией, обслуживающей домофон, не заключен договор на подключение и обслуживание, то такое начисление незаконно. Стоимость содержания устройства в таком случае должна учитываться в графе «Содержание общего имущества». В таком случае собственники имеют право на перерасчет уплаченных средств за коммунальные платежи по этой статье, либо могут обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд.

Управляющая компания не заключала договор на установку домофона. Общее собрание жильцов ТСЖ не проводилось, решение на установку домофона не оформлено. Условия установки и обслуживания дофона, в том числе и оплата, не обсуждались. В телефонном режиме один из жильцов дома проводил опрос жильцов, есть ли возражения против смены домофона, не озвучивая при этом условия оплаты и обслуживания домофона. Ранее установленный домофон был бесплатный. После установки нового домофона стали приходить квитанции по оплате технического обслуживания домофона. Насколько правомерна установка нового домофона и заключение договора на его установку, например, инициативной группой жильцов ТСЖ? Необходимо ли для этого оформить решение общего собрание жильцов протоколом с подписями членов ТСЖ?

Уважаемый Александр! Все решения в ТСЖ принимаются решением общего собрания членов ТСЖ, а когда вопрос касается общего имущества, то решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. :sm_bk:

Кто может оформить договор поручения на установку трех домофонов с абонентской платой на 3 подъезда от всего дома? Какое наказание получит она через суд, если не было обще домового собрания. Она продала ключей наруб. за 3 часа. Пол дома против. Компания передала оборудование ей. кто установил домофоны неизвестно компания не признается. . почти все док без числа месяца и года.. наказание за это через суд какое?.

Здравствуйте. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор составляется по требованию закона. Условия все согласовали?

В договоре на установку домофона указаны данные не существующей фирмы дверь и домофон установили.. стоит ли оплачивать данные работы?

Здравствуйте, Ольга. Если претензий к качеству товара нет, то почему бы и не оплатить? Договор составлен. Если в нем всё корректно, то оснований для его неоплаты у Вас нет. Исполнитель свои обязательства выполнил. С уважением, Тарасов Антон.

Вопросы могут возникнуть в процессе эксплуатации двери с домофоном, если, вдруг, проявятся дефекты и недостатки. КТО будет их устранять, если фирмы-установщика не существует?

Я бы хотела узнать, мы заключили договор на установку трубки домофона, подписанный в договоре срок установки закончился, трубка не установлена, позвонили в компанию, нам ответили мы вам звонили, вы не взяли трубку, теперь ждите, в то время как они обещали обзванивать в пятницу во второй половине дня, сами же звонили в четверг в обед, муж находился на работе и не смог взять трубку, так как доступа к телефону в рабочее время нет, как поступить в такой ситуации.

Писать претензию в компанию и обращаться в суд. Или договариваться и ждать, если вопрос не так принципиален. Всего Вам доброго!

Договор на установку домофона не подписывал, трубку установили, а договор не выдали. Приходил в фирму и просил снять трубку, так как не нуждаюсь в этой услуге, тем более домофон часто выходил из строя и по нескольку месяцев не работал, сотрудник записала в журнал наше обращение и с тех пор не платил за домофон. Фирма квитанций и предупреждений не присылала. А на днях пришла повестка в суд с исковым заявлением на удержание долга, использование чужих денежных средств судебных расходов и госпошлины. Что делать и как защитить себя в суде.

Здравствуйте! Подготовьте в суд отзыв на исковое заявление о том, что договор на установку домофона не заключали. Услуги по обслуживанию и ремонту домофонных устройств, а также телевизионных антенн относятся не к жилищно-коммунальным, а к бытовым услугам. Их предоставление регулируется не Жилищным кодексом, а Гражданским, и договором между сторонами. По Гражданскому кодексу, вы вправе отказаться от ненужных вам бытовых услуг в одностороннем порядке.

Здравствуйте! Вам нужно предоставить доказательства, что подали заявление о расторжении договора на оказания услуга. Также подайте ходатайство об истребовании журнала.

Подготовьте и представьте отзыв на исковое заявление со своими возражениями. Ст. 149 ГПК РФ Ответчик или его представитель: 1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований; 2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых требований; 3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска; 4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.

Здравствуйте! В данном случае вам нужно 2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых требований;

Консультация юриста по телефону:9111. Звонок бесплатный.

Договор на обслуживание и установку домофона заключала и подписывала бабушка, которая проживала в квартире, оплачивала за домофон, бабушка не являлась, собственником квартиры, после ее смерти в 2010 г собственник перестал оплачивать квитанции, домофон отключили за не уплату, но квитанции присылают с долгом, должен ли собственник оплатить этот долг за 7 лет.

Здравствуйте! Нет, взыскиваются только те долги, которые были за три года, в остальной части можете применить срок исковой давности, пусть компания обращается суд, в суде приведите все доказательства.

Нет не договора на установку домофона не сметы срок давности и смена УК как отказаться от абонобслуги.

Здравствуйте скорее всего договор на обслуживание домофонов заключала предыдущие управляющие компании Вы можете обратиться непосредственно в организацию которая обслуживает домофон и попросить исключить вас из списка лиц которые пользуются услугами домофона Однако следует понимать что домофон установлен не только в вашей квартире но и в подъезде общего дома Таким образом он всё равно домофоном пользуетесь скорее всего вам будет отказано.

Как оформить договор на установку домофонной двери, что бы потом можно было вернуть деньги на оплату ЖКХ.

Никак нельзя оформить договор на установку двери, что бы потом можно было вернуть деньги на оплату ЖКХ, коммунальные услуги и так и так должны быть оплачены.

При наличии коллективного договора на установку домофона необходимо ли заключать с каждым собственником индивидуальный договор? И что лучше коллективный или индивидуальный?

Вы сами себе противоречите. Пишите что у вас есть коллективный договор тогда зачем ставить вопрос об индивидуальном договоре.

Имеется договор на монтаж и установку домофонной связи, кодового или механического замка, системы ПЗУ. в договоре указано: 1.предмет договора — Заказчик поручает, а исполнитель выполняет в срок до. работу по установке ПЗУ-домофона кодового или механического замка по адресу. стоимость работ указана. Заказчик работу оплатил. 2. Обязательства сторон: исполнитель обязуется выполнить все необходимые работы по установке, введению в действие домофонной связи, ПЗУ,кодового или механического замка. Устранять неисправности возникшие в процессе эксплуатации оборудования, за свой счет на основании договора на сервисное обслуживание системы ПЗУ, составленного с каждым абонентом системы ПЗУ. 2.2 Заказчик обязуется: соблюдать условия по эксплуатации домофонной связи, переговорного устройства, механического замка. ВОПРОС: дополнительных соглашений к договору не составлялось, есть только отдельные договора на сервисное обслуживание с каждым абонентом. Переходит ли данное оборудование в собственность абонентов, или оно остается собственностью Исполнителя т.к. приобреталось им,на что есть чеки и квитанции в которых указан продавец, и покупатель (по договору Исполнитель).

Здравствуйте. 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 2. К договорам применяются правила о двух-и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. 3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. 4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров. Нужно смотреть полностью договор на соответствие материальному праву.

У нас в подъезде установлен домофон. Договор на его установку и обслуживание я не заключала. На основании чего я тогда должна его оплачивать?

У нас в подъезде установлен домофон. Договор на его установку и обслуживание я не заключала. На основании чего я тогда должна его оплачивать?-На основании общего решения собственников жилья.

Вы не должны оплачивать услуги домофона, если в квартиру не проведена связь (не установлена трубка). Ключи обязаны выдать Вам бесплатно по количеству зарегистрированных в квартире.

Проживаю в 5 этажном доме где установлен в подъезде домофон. Договор не заключала на установку домофона т.к.была против. Сейчас прислали квитанцию на оплату технического обслуживания домофона. Связавшись по телефону с ООО Домофонстрой мне ответили, что обязаны платить за то,что домофон установлен в двери через которую вы проходите. Правомерно ли взимание оплаты за тех. обслуживание домофона?

Если вы не пользуетесь домофоном, а только дверью, не должны платить за обслуживание домофона дверь обслуживается упр. компанией.

Жители подъезда заключили договор на установку ПЗУ (домофонное оборудование) с компанией (это ни ТСЖ). Установили доводчик со стороны улицы, дверь не закрывается в подъезд. Обратились в МИровой суд для решения этой ситуации. Ответчик заявляет о том, что доводчик не входит в перечень домофонного оборудования. В договоре нет четкого описания состава оборудования, просто пишется «домофон». Судья настаивает на том, что истец должен предоставить суду документ, который подтверждает, то что доводчик является частью домофонного оборудования. Подскажите, какой документ регламентирует требования и перечень необходимого домофонного оборудования. Спасибо.

Технический паспорт на домофон

Если при установке домофонного оборудования компанией ИП (исполнитель) в договоре на установку не было указано что оборудование передается в собственность или в аренду заказчику, а все документы (паспорта) на данное оборудование находятся у ИП кто может являться собственником данного оборудования? Заказчик ссылается на ст.703 ГК РФ и утверждает что оборудование перешло в его собственность.

Если домофонное оборудование устанавливается в квартиру и стоимость оборудования оплачена Заказчиком — оно должно стать собственностью Заказчика.

Договор на установку домофона не заключала, ничего не подписывала, трубку не ставила, а платежки присылают за обслуживание домофона. Должна ли платить? И могут ли передать данные о задолженности по оплате судебным приставам?

Нет не должны платить. Обжалуйте в суд неосновательное обогащение УК по ст 1102 ГК РФ

Имею ли право расторгнуть договор на установку и обслуживание домофона и куда я должна обратится.

Нужно видеть для начала заключенный договор.

В 2009 г. жильцы нашего подъезда заключили договор на установку домофона. Через (примерно)1 год наша управляющая компания Жилсоцгарантия, включила оплату за домофон в общую квитанцию, и лично мы стали производить оплату по общей квитанции. Через 2-3 года исполнитель услуг стала ЖКХ и мы снова стали оплачивать домофон. В домофон-сервис. Таким образом у нас образовался долг 1065 р. и нам заблокировали ключи от домофона. Все квитанции с оплатой сохранены. Каким образом мы должны попасть в подъезд? Что нам делать?

Все квитанции с оплатой сохранены. Каким образом мы должны попасть в подъезд?? Что нам делать? —разбирайтесь с новой компанией и прежней.

В 2005 или 2006 г. заключал договор с Факториал-Сиб на установку домофона. Проводили трубку в квартиру. Долгое время за неуплату домофонная трубка была отключена. В этом году трубку вновь подключили и стали приходить требования оплаты за несколько лет назад. Договор у себя найти не смог, возможно, утерян. Поэтому, срок действия и/или условия пролонгации договора не знаю. В связи с этим вопрос: в случае, если договор заключался бессрочный или с автоматической пролонгацией, за какой период Факториал-Сиб вправе требовать оплату через суд? Какой срок исковой давности действует в данном случае?

1. Исковая давность. 2. Трубку подключили без ВАШЕГО заявления НИЧЕГО Взыскать не могут УДАЧИ ВАМ

Не хочу платить за домофон (8 кв дом) . В 2009 установка домофона (договор не читали-глупые были) нам просто сказали распишитесь за установку. За столько лет выплачено не мало денег, но когда ломается тлф трубка в кв-ре-оплачивать снова приходится-законно ли это? Как правильно расторгнуть договор и можно ли в одностороннем порядке? Договор аннулируем, заключим новый по-новому, только разовый вызов. Обращалась в домоф. Компанию-отказали. Как правильно (по закону)поступить? Спасибо)

напишите им завление на расторжение договора. Если откажут — обращайтесь в суд.

В 2008 г. сдала деньги на установку двери и домофона. Заключила договор со спецфирмой на обслуживание, платила полтора года: перестала работать трубка, таблетка на входе тоже не работает, бомжи как ходили так и ходят в подъезде. Сейчас приглашают в эту спецфирму оплатить за 5 лет задолженность и сдать ключи на перекодировку, из 38 кв не сходили половина жильцов, а завтра установят новый код и в свою собственность я попасть не смогу. Что делать? Копию объявления направить в прокуратуру?

В суд нужно обращаться. Прокуратура не занимается рассмотрением гражданско-правовых споров. Смотрите условия своего договора (ст. 421 ГК РФ). В любом случае платить можете только за три года (ст. 196 ГК РФ)

Обращайтесь в суд ст 421 ГК РФ, стГПК РФ, и взыскивайте оплаченные денежные средства неустойку и моральный вред ст 151 ГК РФ

Уважаемая Анжелика г.Мирный ! Во-первых: Согласно ст.309 Гражданского кодекса РФ «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Также согласно ст.310 Гражданского кодекса РФ «Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом». В вашем случае НЕ исполнение обязательств по заключённому договору имеет место с обеих сторон договора. Во-вторых: Согласно ст.421 ГК РФ Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается. Поэтому никто НЕ вправе обязать вас заключить договор с данной фирмой. Кроме того, взыскать задолженность с вас могут только за последние ТРИ года (ст.196 ГК РФ). Удачи вам Владимир Николаевич г.Уфа 16.10.2015г

Это не законно,должен быть новый договор с собственниками/нанимателями квартир.О задолженности они могуи не вспоминать,так как услуга не предоставлялась и это не законное обогащение,да и сроки давности все истекли.Жалобу в жил. отдел Администрации города,на незаконные действия ООО. Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГАРАНТ: См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 1102 ГК РФ 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru//61/#ixzz3ohwnsFGE

Здравствуйте. В вашем случае, если вы заявки обслуживающей организации отправляли в период, когда домофон работал ненадлежащим образом либо вообще не работал, а данная организация не реагировала, значит услуга не оказывалась, а значит и платить им не за что. Если их это не устроит, пускай идут в суд и доказывают, что они свои обязательства исполняли надлежащим образом, а вы с вою очередь сможете подать встречный иск о ненадлежащем исполнении обязательств и взыскании неустойки за последние три года ГК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Статья 309. Общие положения Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 314. Срок исполнения обязательства 1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода. Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Уважаемая Анжелика!1 Не тратьте время на обращение в прокуратуру,потому что в конечном итоге получите из прокуратуры ответ,в котором Вам рекомендуют в целях защиты своих прав обратиться в суд. Платить долг за 5 лет вы не обязаны Существует срок исковой давности ст.196 ГК РФ. Исходя из статьи 421 ГК РФ свобода договора и то,что понуждение к заключению договора не допускается у Вас есть законное право отказаться от заключения нового договора. Если в результате действий спецфирмы будут созданы препятствия по попаданию в вашу квартиру то у Вас есть право на основании статьи 304 ГК РФ обратиться в суд с иском об устранении препятствий по пользованию вашей собственностью. Что касается вашего долга то я бы посоветовал Вам ничего не платить Пусть спефирма обращается в суд.На суде у вас есть шансы отбиться от долга на том основании что спецфирма не оказывала надлежащим образом вам услуги В результате чего Вы на основании статьи 8 ГК РФ в целях самозащиты своих гражданских прав приняли решение не платить ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 11. Судебная защита гражданских прав 1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее — суд). Статья 12. Способы защиты гражданских прав прекращения или изменения правоотношения; Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Домофонная фирма Факториал (с ней заключен договор на установку и обслуживание домофона) и УКЛевобережье (графа на оплату домофона появилась сама собой, без заключения договора на обслуживание домофон) обе желают получать плату за услуги. Кто прав?

Правы вы, так как договор не заключали и платить не должны.

Подъезд (9 квартир) в лице одного из жильцов заключил договор с организацией на установку домофона. По договору они должны в течение 20 дней установить домофон. Взяли предоплату, сумму которой указали в договоре. Уже прошло более 1 месяца, а домофона нет. Телефоны не отвечают. В налоговой службе орг-ция зарегистрирована. Куда обратиться. Мы из области, а организация в городе.

Здравствуйте! Пишите жалобу в Роспотребнадзор

У нас 6 лет назад был подписан договор на установку домофона, заплачена сумма 1200 р, но трубка так и не была установлена, т. к. в то время когда устанавливали трубки никого не было дома и трбка так и не была установленна Сейчас приходит досудебная притензия о долге 3500 р, т.е. домофоном с трубкой мы никогда не пользовались.

Пишите претензию домофонной компании, прикладывайте договор.

Заключил договор на установку домофона с ежемесячной платой за обслуживание. По сложившимся обстоятельствам не смог платить некоторое время и компания передала мой долг на взыскание коллекторам. Имеет ли право, компания передавать долги и личную информацию третьим лицам (коллекторам), если в договоре который я подписывал, не было этого пункта, а о последующих изменениях в договоре меня не поставили в известность? Правомерны ли действия этой компании, если нет, то какую ответственность они несут?

Компания вправе передать такой долг -с обязательным письменным извещением Вас о такой передаче

В 2010 г. установили дверь и домофон всем подъездом, заключили договор с сервисом на установку и обслуживание. Платили исправно 3 года и в 2014 не стал платить, сегодня пришло уведомление о задолженности за 6 месяцев и сумма. Оплачивать долг я не буду, но меня уверили, что домофон отключат! В договоре написано дословно: . Настоящий договор составлен сроком на один год. В случае, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении не менее, чем за две недели до окончания срока его действия, договор автоматически считается пролонгированным на один год. В праве ли домофонная компания отключать меня и обязан ли я погасить долг, если (как я понимаю) договор в силе два года? За ранее спасибо!

Почему два года. Если вы не уведомляли домофонную компанию о расторжении договора, то он автоматически пролонгируется на каждый последующий год, в том числе ни на текущий. В этом случае компания правомерно насчитывает Вам долг и собирается отключить от услуг в связи с неоплатой.

Между жильцами многоквартирного дома и ООО ТЦД Цифрал заключен договор на установку домофона. Домофон установлен в мае 2014 года. В июле 2014 года домофон отключен управляющей компанией с обоснованием того, что между компанией и ООО Цифрал отсутствует договор на оплату потребляемой электроэнергии. В чей адрес предъявлять претензии на ущемление прав потребителя и каким образом урегулировать ситуацию.

Источник: http://www.9111.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0/

Published by admin